- 相關(guān)推薦
裝修工程承攬合同樣板
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,我們用到合同的地方越來越多,它可以保護民事法律關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的裝修工程承攬合同樣板,歡迎閱讀與收藏。
發(fā)包方:________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《________________》等相關(guān)規(guī)定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:________________公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容:包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的30%加3000元抽取后,承包給乙方施工)
3、工程標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點:________________羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行施工,完工后要達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準(zhǔn))
三、工程價款
合同總造價:(大寫)(¥:________元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi),但為了保證質(zhì)量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用,由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求
______年______月______日至__年______月______日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。
五、付款方式
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質(zhì)保金,一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù):
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù):
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn),乙方除負責(zé)返工外,由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
3、負責(zé)施工現(xiàn)場安全,嚴防火災(zāi),文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,必須盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù),甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用時,乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責(zé)支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權(quán)安排其他單位進場施工,由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責(zé)任及全部費用均由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時,甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應(yīng)及時書面報告甲方,經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間,應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工,乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,保證按期按質(zhì)按量施工,以達到最好效果。
八、違約責(zé)任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預(yù)決算單。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________委托代理人(簽字):________________
地址:________________地址:________________
聯(lián)系電話:________________聯(lián)系電話:________________
________年________月________日________年________月________日
【裝修工程承攬合同樣板】相關(guān)文章:
樣板間裝修合同03-13
工程承攬合同03-12
工程安裝承攬合同03-07
裝飾工程承攬合同03-31
樣板間裝修合同書范本04-22
工程承攬合同范本08-16
門窗工程安裝承攬合同02-29
工程承攬合同15篇03-12
工程承攬合同(15篇)03-12