裝飾合同范文集錦八篇
隨著時間的推移，合同在生活中的使用越來越廣泛，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的裝飾合同8篇，希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益，雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應當格守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的.居住環(huán)境，委托他人對居住的房屋，進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協(xié)議條款和7個附件組成，對雙方當事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。
四、簽訂合同前發(fā)包人（業(yè)主、甲方）要驗看承包人（裝飾裝修企業(yè)、乙方）的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質證書外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲乙雙方如另有協(xié)商約定，可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程）結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認�？⒐た傭炇眨滓译p方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方應予整改，直到達標為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時，乙方應同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對相關部分實行保修，包清工的工程僅對施工質量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號：_____________
發(fā)包人（簡稱甲方）：________________
承包人（簡稱乙方）：________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
裝飾合同 篇2
工程名稱：
甲 方：
乙 方：重慶時報便民服務裝修部
簽定日期：
重慶市建筑裝飾協(xié)會
重慶市裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
委托代理人（或甲方代表）： 單位：
聯(lián)系電話：
承包方（以下簡稱乙方）： 重慶時報便民服務裝修部
營業(yè)執(zhí)照號：渝高注冊號：500901000014343 聯(lián)系電話： （023）86158863
注冊地址（或辦公地址）： 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城c座8—14
委托代理人（或乙方代表） 聯(lián)系電話：
本工程設計： 聯(lián)系電話：
施工負責人： 聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，結合本市裝飾裝修的特點，
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程（以下
簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程 概 況
1、1工程地點 。
1、2工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料。（預算項目每單項造價內雙方確認價格包干）。
�。�2） 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。（預算項目每單項造價內價格包干）。
�。�3） 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。（預算項目每單項造價內人工價格包干）
1、3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1、4合同價款：本合同工程造價為（人民幣） 元。
金額大寫：
詳見附表：工程報價書（工程涉及所有內容均以報價書為據(jù)，包干使用，自負盈虧）
第一條 甲 方 工 作
2、1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。
2、2 開工前三天，乙方負責提供平面布置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續(xù)，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為條件。
2、3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用，并承擔相關費用。
2、4 負責協(xié)調乙方與鄰里之間的關系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2、5 如確需拆改原建筑物結構或設備管線，甲方委托乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)，并承擔相應費用。
第二條 乙 方 工 作
3、1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表，負責合同履行，嚴格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3、2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，安全、環(huán)境保護規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。
3、3 保護好施工現(xiàn)場的家具和陳設，保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3、4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負責承擔做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。
3、5 工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場一切設施和工程成品進行保護。
第三條 工 程 變 更
工程項目及做法如需變更，雙方必協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之后再施工，同時調整相關費用及工期（見附表三：工程變更單）。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
第五條 材 料 供 應
5、1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽煙機，洗菜盆，灶具、
2、衛(wèi)生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內三部空調并應按時供應到現(xiàn)場，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成質量問題或損失，責任由甲方承擔。
5、2 按合同約定由乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用、
費由甲方承擔，工期相應順延；甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延，以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。
6、4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條 質 量 標 準
7、1 本工程施工質量按下列第____（1）___項標準執(zhí)行：
�。�1） 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。
（2） 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。
7、2 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔，工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
7、3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的`環(huán)保標準。
第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修
8、1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結果視為接受。
8、2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質量進行驗收：
（1） 隱蔽工程驗收（水電、防水工程）
�。�2） 竣工后表面工程驗收，乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段合格后應填寫工程驗收單（見附表四：工程驗收單）
8、3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后一周內組織驗收，并辦理驗
收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工工期。
8、4 工程竣工驗收合格后，甲方應在一月結清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。
8、5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年，墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結清尾款后，填寫工程保修單。
8、6 驗收不合格，乙方負責返工；甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視為自動交房并合格竣工。
8、7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質量問題， 乙方不負責保修。
8、8因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。
第九條 安 全 生 產
9、1乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。
9、2 乙方應主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網設計，并嚴格遵守相關規(guī)范施工，如果由此發(fā)生和火災，或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應承擔一切經濟損失。
9、3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生冶安安全人生安全、火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的經濟損失，并承擔相應法律責任。
第十條 工 程 價款 支 付 方 式（報價書中未列項目不包含在此工程價款內）
合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額的%
第一次
合同簽訂，第一批材料進場：
40%
第二次
水電布線、布管水泥工進場：
40%
第二次
木工和泥工基本完工、漆工進場即：
17%
第四次
工程完工驗收合格一月內結清，
3%
注：支付時間按工種進場為準； 合計：
第十一條 違 約 責任
11、1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。
11、2 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
11、3 本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。
甲方責任：
a、未辦理任何手續(xù)，乙方有權拒絕拆改原有建筑結構及設備管線，甲方強行要求乙方拆改原有建筑結構及管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責承擔損失。
b、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等，導致工程無法正常順利進行，除工期得以順延外，還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。
c、工程未經驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質量問題，由甲方承擔責任。
d、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。
乙方責任：
a、妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。
b、未經甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建筑結構或設備管線、設計方案，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔全部損失。
c、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不予順延。
d、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。
e、因乙方保衛(wèi)工作不當造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償并承擔相應的法律責任。
第十二條 爭 議 解 決 方 式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：
1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。
2、當?shù)赜泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定
13、1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續(xù)。
13、2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用（人民幣）_______元（此費用不在工程價款內）。
13、3 施工期間，甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工后，甲方負責提供新鎖______把，由乙方負責安裝交付使用。
13、4 乙方按合同約定和規(guī)范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。
13、5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔，包括給乙方帶來的經濟損失。
第十四條 附 則
14、1 本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
14、2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
合 同 附 件：
附表一：工程預算報價說明
附表二：工程設計圖紙（見附件）
第十五條 其 他 約定 條 款
甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務裝修部
甲方代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇3
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______
委托處理人(姓名)：______單位：____住所地址：___聯(lián)系電話：____
承包方(以下簡稱乙方)：___單位名稱：___營業(yè)執(zhí)照號：___注冊地址：____
法定代表人：_________
委托代表人：_________
本工程設計人：_________
施工隊負責人：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________
1.2 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限___天; 開工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;
1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元 金額大寫：_________ (詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供： 1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙); 2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 甲方工作
4.1 開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù); 4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的`監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： 1、工程量變化或設計變更; 2、不可抗力; 3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程質量按下列第___項標準執(zhí)行： (1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規(guī)定》 (2)其它規(guī)定：__施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： 1、___2、___3、__ 乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表
裝飾合同 篇4
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程量： 以合同預算表為準，發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執(zhí)行
(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年 月 日
3、工程總用工時間： 天(工期順延的時間未計入)
第三條 工程價款
本工程總造價為：(大寫) (人民幣)
�。ぃ� 元
注：此價款為工程結算依據(jù)，最終要按實際發(fā)生的工程量計算
第四條 工程質量
本工程質量按以下第 執(zhí)行
(1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業(yè)通用標準(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項執(zhí)行
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為(大寫)： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內;
(2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間：
3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關工程的施工時間和順序;
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應順延。
施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經發(fā)包人同意。未經發(fā)包人同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質量標準及發(fā)生其他實質性變更，由雙方協(xié)商解決。
3、確定變更價款
承包人在工程變更確定后3天內，提出變更工程價款的報告，經發(fā)包人確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;
(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經發(fā)包人確認后執(zhí)行。
(4)承包人在雙方確定變更后3天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
(5)發(fā)包人應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認，發(fā)包人無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。
(6)發(fā)包人不同意承包人提出的變更價款，而實際工程繼續(xù)施工的，視為同意承包方人的價款變更要求。
(7)發(fā)包人確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
(8)因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。
第八條 雙方一般的權利和義務
1、甲方的工作
(1)開工前
天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作;
(2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的，相關費用應當由甲方償付給乙方，并且工期相應順延;
(3)提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調
鄰里及管理機構之間的關系;
(4)參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作;
(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件;
(6)按照合同約定的期限支付工程款，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
2、乙方的工作
(1)參加有關施工圖紙或者作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交由甲方審定確認;
(2)施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定，按期按質完成施工;
(3)未經甲方同意或者有關部門批準，不得隨意試試拆改原建筑物主結構及各設備管線;
(4)保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管的通暢;
(5)對于施工過程中的在關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間;
(6)嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
(7)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第九條 有關材料的約定
1、任何一方負責提供的.材料和設備，均是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。
2、對于任何一方提供的材料和設備，如不符合質量要求或者規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此增加費用，由提供方承擔。
3、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失，應由乙方負責。
4、材料運輸費用，由材料提供方承擔。
5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對乙方現(xiàn)場負責人驗收簽字確認。
第十條 有關施工和工期的約定
1、開工及延期開工
(1)承包人應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面的方式向發(fā)包人提出延期開工的理由和要求。發(fā)包人應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復承包人。發(fā)包人在延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內提出延期開工要求，工期不予順延;
(2)因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
2、暫停施工
發(fā)包人認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按發(fā)包人要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施發(fā)包人作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，發(fā)包人應當在48小時內給予答復。發(fā)包人未能在規(guī)定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
3、工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
(1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;
(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
4、工程竣工
(1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
(3)施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。
第十一條 關于質量和中間驗收的約定
1、工程質量
(1)工程質量應當達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
(2)雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
2、檢查和返工
(1)承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質量達不到約定標準的部分，發(fā)包方現(xiàn)場負責人一經發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按甲方現(xiàn)場負責人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
(3)發(fā)包方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，相應順延工期。
(4)因發(fā)包方現(xiàn)場負責人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔。
3、隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發(fā)包方現(xiàn)場負責人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時間內修改后重新驗收。
(2)發(fā)包方現(xiàn)場負責人不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。發(fā)包方現(xiàn)場負責人未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，發(fā)包方現(xiàn)場負責人應承認驗收記錄。
(3)經發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收，工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，發(fā)包方現(xiàn)場負責人不在驗收記錄上簽字，視為發(fā)包方現(xiàn)場負責人已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
4、重新檢驗
無論發(fā)包方現(xiàn)場負責人是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償發(fā)包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場負責人為： ，身份證號碼為： 。發(fā)包方現(xiàn)場負責人的簽字確認視為發(fā)包方的確認。
第十二條 關于安全施工的約定
1、安全施工與檢查
(1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
(2)發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
2、安全防護
(1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向甲方提出安全防護措施，經甲方后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔。
(2)實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人，并提出相應的安全防護措施，經發(fā)包方認可后實施，由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
第十三條 關于竣工驗收和結算
1、竣工驗收
(1)工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應自接到乙方驗收通知后 日內組織驗收，并辦理驗收交移手續(xù)。
(2)工程未經驗收合格時，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。
2、結算
工程驗收合格后，乙方應將有關資料移交給甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后
天內未有異議的，視為認可結算資料，雙方應填寫工程結算單并簽字確認，若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的，視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。
第十四條 關于工程價款支付的約定
1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定：
(1)固定價格：本工程總價款為(大寫)： ;
(2)其他方式： 。
2、雙方同意按下表執(zhí)行工程款的支付：
支付次數(shù)支付金額
支付時間
第一次： %
元
大寫：
第二次： %
元
大寫：
第三次： %
元
大寫：
第四次： %
元
大寫：
工程驗收后 天內付清。
3、特別費用的約定：
(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水、電費用由甲方承擔;
(2)施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或者管理機構罰款的，罰款由乙方支付，如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，則罰款由甲方負責;
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納，已經列明稅費的，由乙方負責交納。
4、增加的工程項目，經雙方簽署增加協(xié)議確認后，甲方應就該增加工程項目支付預付款，預付款的金額為增加項目總造價的30%，另外的70%實行分期付款，甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的，則甲方應按上述比例支付給乙方。
第十五條 關于工程保修的約定
1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起
月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經發(fā)布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
2、甲、乙雙方對保修的其他約定： 。
第十六條 違約責任
1、當發(fā)生下列情況時發(fā)包人違約：
(1)發(fā)包人不按時支付工程預付款;
(2)發(fā)包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行;
(3)發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
(4)發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。
2、發(fā)包方以上違約行為構成了一般違約，應承擔的違約責任：未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款，發(fā)包方向承包方支付的違約金為：
元，合同繼續(xù)履行。發(fā)包方其他違約行為應承擔的違約金為 元。
3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付，并造成了承包方損失的，為發(fā)包方嚴重違約，承包方解除本合同的，發(fā)包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。
4、當發(fā)生下列情況時承包人違約：
(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;
(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
5、承包方每拖延一天竣工，應向發(fā)包人承擔 元/天的違約金;其他違約行為應向發(fā)包人承擔 元的違約金。
6、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。簽訂本合同后，任何一方無正當理由而擅自解除本合同的，應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。
7、其他約定： 。
第十七條 爭議解決
1、發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議，應當協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。
2、發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工;
(2)經過協(xié)商停止施工，且為雙方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八條 不可抗力
1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。
第十九條 合同附件
1、工程施工項目確認書
2、施工圖紙或工藝說明確認書
3、項目變更單
4、分項工程，隱蔽工程驗收單
5、承包人提供的材料明細表
6、發(fā)包人提供的材料明細表
7、工程驗收單
8、工程結算單
9、工程保修單
10、發(fā)包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
11、承包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
第二十條 附則
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章)：
地址：
法定代表人或授權代表：
身份證號：
簽約地點：
簽約時間： 年 月 日
乙方(簽章)：
地址：
法定代表人或授權代表：
身份證號碼：
簽約地點：
簽約時間： 年 月 日
裝飾合同 篇5
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯，應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的.賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任�！钡谴疝q人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。
4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇6
答辯人：xxx ，女，漢族， 身份證號：XXXX， 住址：XXXX組。 被答辯人：天津市xxx科技有限公司 地址：天津市XXXX
因答辯人與被答辯人財產損害賠償糾紛一案，答辯人現(xiàn)就被答辯人的訴訟請求提出答辯如下：
1、原告主體資格問題。本案受損房屋的業(yè)主是適格的當事人，被答辯人是否與此財產損害糾紛有利害關系，我方持有異議。
2、被告的主體不適格。本案的實際侵權人應為涉訴房屋的.實際占有、使用人即涉訴房屋的承租方,而非涉訴房屋業(yè)主。被答辯人以常年不在本市居住的業(yè)主為被告，缺乏法律依據(jù)。
3、我們先假設本案財產損害存在，那么賠償責任也應就各方在損害事件中的過錯來合理分擔。而被答辯人將受損財物“長時間浸泡”或“長時間在潮濕的空氣里”，沒有合理有效的阻止損失的擴大，在此財產損害上存在故意或重大過失，應承擔大部分的責任。如今，答辯人已經積極了“采取真正有效地施工”等補救措施，及時停止侵害，排除了妨礙，并且修理、重作、更換了吊頂，恢復了屋頂?shù)脑瓲�，并不像被答辯人所稱未積極的履行以上義務。那么在答辯人就此損害承擔完畢大部分民事責任前提下，剩下的責任理應由被答辯人獨自承擔。
裝飾合同 篇7
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方將 工程承包給乙方裝修事宜達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況：
1、工程地點： 。
2、工程內容及做法：詳見附件1：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表、附件2：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式：雙方商定 ，材料、設備詳見附件3：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為 工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應順延)，從甲方簽認圖紙的第 天起算，詳見附件4：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
5、工程項目：以預算項目為準，詳見附件1：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
6、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣 大寫 百 拾 萬 千 百 拾 元，詳見附件1：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
第二條 施工圖紙：
雙方商定由甲方提供設計圖紙，乙方按圖紙施工，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份，詳見附件4昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
第三條 甲方權利義務
1、開工前，辦理正式工程和臨時設施范圍內的土地征用、租用，申請施工許可證執(zhí)照等，以不影響施工為原則;
2、開工前，確定建筑物(或構筑物)、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點，負責到有關部門辦理有關手續(xù)和協(xié)調鄰里關系;
3、提供施工期間的水、電和運輸?shù)缆罚疬w施工場地的障礙物(也可委托乙方承擔);
4、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
5、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知后的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視為驗收合格;
6、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認，所有圖紙一經簽認不得隨意更改，如需更改需提前協(xié)商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延;
7、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續(xù)，負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜;
8、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責，與乙方無關。
第四條 乙方權利義務
1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定，施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;
2、按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理， 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通;
4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告;
5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
6、按照有關規(guī)定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;
7、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;
8、在合同規(guī)定的`保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
第五條 工程變更：
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期，詳見附件5昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程變更單。
第六條 材料的提供：
由乙方提供的材料、設備(詳見附件3：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表)，應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，經甲方檢驗簽后方可使用;由甲方提供的材料、設備，材料質量由甲方負責，工程質量由乙方負責。
第七條 工期延誤：
對以下原因造成的工期延誤，工期順延;
1、工程變化和設計變更，停水、停電;
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延;
4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準按照昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》(詳見附件9：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》)執(zhí)行，并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由云南省家裝協(xié)會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第九條 工程驗收和保修：
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，(詳見附件6昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件7昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程結算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為兩年。驗收合格簽后，填寫工程保修單(見附件8：昆明藝維業(yè)裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程保修單)。
第十條 工程款支付方式：
1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價10%，即 元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后，十五日內支付工程總造價30%，即___________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內支付工程總造價55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元整保質期結束付清。
2、工程結算以甲方報價單中單項單價為結算依據(jù)，完工驗收時據(jù)實測量，按實際增、減工程量結算，新增工程由乙方先做，在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%，剩余的5%一并計入質保金，質保期滿后，由甲、乙雙方統(tǒng)一結算。
3、如施工工程發(fā)生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據(jù)。
4、工程驗收合格后，乙方應向甲方提供工程結算清單，并將有關資料達交甲方;甲方接到工程結算資料后在15日內如無異議，雙方應填寫工程結算單，甲方應在工程結算單簽后按本條第1款的約定結清全部工程進度款。
第十一條 違約責任 ：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付應付工程款總數(shù)5%的違約金，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用可在乙方工程款中直接劃扣，給對方造成的實際損失超過該數(shù)額的，應對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數(shù)0.5%的違約金。
4、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二條 合同爭議的解決方式：
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決，協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十三條 垃圾清運：
因施工產生的垃圾由乙方負責處理。
第十四條 合同效力：
1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第十五條 合同附件：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或負責人(簽)： 乙方(簽)：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
簽定日期：二0xx年 月 日 簽定日期：二0xx年 月 日
裝飾合同 篇8
發(fā)包方：(簡稱甲方)：
承包方：(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關事項，經甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、建筑面積:
4、工程項目內容：
5、承包方式：
6、結算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期：
2、開工日期： 年 月 日
3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期，工程竣工時，乙方發(fā)出書面竣工報告書)
第三條 工程價款及付款方式
本工程合同價款為人民幣：大寫：
付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗收合格后五日內 第四條 工程質量要求
乙方施工嚴格按照國家規(guī)范進行，施工滿足設計要求，質量達到《建筑裝飾工程質量標準驗收標準》規(guī)定的合格標準。
第五條 雙方權利義務
1、甲方權利義務：
(1)協(xié)調物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項。配合辦理施工報批相關手續(xù)。
(2)本合同簽定起三日內，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負責召集施工單位參加每周例會，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結構或設備管線，負責協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應審批手續(xù)。
(4)交納應負擔的相關費用，并按時支付裝修施工款項。
(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗收工作及做好結算工作。
(6)在施工過程中，如遇增減裝修項目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項目，則甲方不支付相應費用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。
2、乙方權利義務
(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質復印件給甲方備查。
(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質量，合理安排施工，按時完工。
(3)所用材料、設備、均須符合設計要求，必須是合格環(huán)保產品，經甲方監(jiān)理核定后方可施工。
(4)遵守有關部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負責清理。
(5)服從甲方及有關部門的管理。
(6)施工過程中未經甲方同意或物業(yè)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(7)參加工程竣工驗收工作及做好結算。
(8)工程竣工未移交甲方前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
(9)協(xié)調其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經甲方代表確認后，工期才可相應順延：
1) 甲方要求的設計及工程量變更：
2) 非乙方原因，一周內累計停水、停電八小時以上的：
3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭和自然災害：
4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進度：
5) 甲方分包的工程，拖延了施工進度：
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：
除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔責任，工期每延誤一天，乙方應付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出，則每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。
第七條 合同價款的.調整
在施工過程中，因甲方要求增(改)項目造成的成本增減，經雙方協(xié)商一致同意可以做相應調整。工程量按實際發(fā)生為準，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗收合格之日起，一年內為保修期限。期滿后負責終身維修。
2、保修范圍：在保修期內，屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成的，乙方負責24小時內免費維修，若甲方使用不當造成的，乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內，如燈泡、日光燈等。
第九條 爭 議
甲、乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式：向 甲、乙雙方注冊地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
第十一條 合同份數(shù)及有效期
本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1：施工圖紙
2：裝修預算書
3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關文件
發(fā)包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
承包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
簽訂日期
【裝飾合同】相關文章：
裝飾施工合同02-18
裝飾工程合同03-16
裝飾設計合同08-09
(經典)裝飾設計合同11-15
建筑裝飾合同04-06
建筑的裝飾合同03-29
裝飾設計合同03-05
裝飾材料供貨合同02-20
裝飾公司的購銷合同02-23
裝飾裝修工程合同03-13