承攬合同范本(15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編為大家整理的承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同范本1
委托方：____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方：____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的.經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠
法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)
地址：____ 地址：____
銀行帳號：____ 銀行帳號：____
____年____月____日
承攬合同范本2
發(fā)包人：_________
承攬人：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的`材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責(zé)機械的運輸及保管工作，只負責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同范本3
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的`經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
承攬合同范本4
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)，運費由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費用負擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預(yù)付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的'，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本5
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的.權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120，
第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
承攬合同范本6
發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)
承包方：___________________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：
一、 工程名稱：_____________________________________
二、 工程地點：_____________________________________
三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍：
1、 承包方式：包工不包料
2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的.工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。
七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失
九、 安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任，由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本7
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名
規(guī)格單位數(shù)量單價金額分期交（收）貨數(shù)量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點：__________________________________________
3．原材料來源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：__________________________________
5．貨款結(jié)算時間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān)：________________________________
7．違約責(zé)任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人：法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
20xx年x月x日
�。ㄗⅲ阂驒谀克�，內(nèi)容較多的可加附頁于后）
承攬合同范本8
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
�。保庸さ捻椖�、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
�。玻|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的.技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
３．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
�。矗回浄绞剑河梢曳截撠�(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
�。担|(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
�。叮Y(jié)算方式：通過銀行托收。
�。罚`約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠
乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
承攬合同范本9
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
承攬合同范本10
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：
定作人機構(gòu)地址：傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：
承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：
承攬人機構(gòu)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
�、佟⒁曳綄罂悠罚ò凑占追揭蟮囊�(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
�、�、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
�、凇⒔�(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費進行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達到合同標(biāo)的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35％的價款，累積達到合同標(biāo)的額的'95％。
④、剩余的合同標(biāo)的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金；
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；
�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出
補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年 月
承攬合同范本11
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注
1、 鋼質(zhì)防火門 甲級
2、 乙級
3、 丙級
合計：(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫)： (不含稅)
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：
根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的'%，剩余%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責(zé)任
1、按《民法典》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本12
甲方：____________________
乙方：____________________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設(shè)計費），乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應(yīng)材料。
1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐�，乙方�?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責(zé)，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的'正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本13
發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行： 一、工作內(nèi)容：
�。薄⒖照{(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；
�。病⒈芾捉拥�；
３、五金配件安裝于配合調(diào)試；
二、安裝人工費及結(jié)算：
安裝人工單價為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
�。�、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費用。
�。�、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的`一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責(zé)；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
�。�、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
�。怠⑽幢M事宜雙方協(xié)商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯(lián)系電話：__________________
聯(lián)系電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月xx
承攬合同范本14
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的.__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
承攬合同范本15
甲方：
乙方：
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
（1）供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
�。�2）乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）
�。�3）甲方職責(zé)
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數(shù)，交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
（B）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
�。–）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
�。‵）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
�。�1）鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式：
�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
�。�1）乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
�。�3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證：
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的.廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔(dān)。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
�。�1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
�。�1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
（2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表（簽字） 代表（簽字）
日期： 日期：
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同02-23
關(guān)于承攬的合同04-01
承攬合同模板03-29
運輸承攬合同03-31
安裝承攬合同02-15
關(guān)于承攬合同02-15
有關(guān)承攬合同02-15
廣告承攬合同04-15
項目承攬合同05-24
工程承攬合同03-12